承攬協議書
在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到協議的重要性，簽訂協議可以使雙方受到法律的保護。那么相關的協議到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的承攬協議書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬協議書1
甲方：_____________
乙方：_____________
甲方委托乙方制作_____________購物網站_____________一案，乙方已完成事項之委托事宜，訂立此書證明。
一、標的名稱_____________系統
二、交易金額_____________元整
三、安裝，教育訓練及驗收定義
系統上線一個月無明顯bug。
上線后兩周完成系統使用之教育訓練。
四、系統交付及安裝
系統光盤程序一份。
系統安裝手冊一份。
五、付款辦法
付款期別：_____________(可選項：分期付款、一次付清、按時收費、月結。)
付款方式：_____________(可選項：支票--60日兌現、現金。)
六、罰則
如因可歸責于乙方之事由，致無法如期完成本案時，每逾一日按本案系統總價千分之五計罰，但以不超過本合約購價款費用為限建置期。
如因可歸責于乙方之事由，乙方無法在甲方提出系統bug后一個月內有效解決修正，每逾一日按本案系統總價千分之五計罰，但以不超過本合約購價款費用為限。
七、保固維護
乙方自系統上線且正式驗收完成之日起，提供一年免費保固，包括系統之修正。
甲方得視需要于約滿前二個月與乙方另訂維護合約.保固期滿后，甲方修改系統或教育訓練之要求應與乙方另定合約為之。
八、智財權之瑕疵膽保責任
本系統相關之智能財產為乙方所有，授權甲方于業務范圍內運用，產品非經乙方之修改衍生者，所有權不屬于乙方。
乙方擔保提供之系統無侵害他人智能財產權之情事.如有侵害，乙方自負損賠責任
九、保密條款
乙方同意因參與本項目而知悉或持有甲方之商業機密及其它機密信息，負有保密義務，乙方不得以任何方法泄漏或公開予其它第三人，亦不得為自己或其它人之利益，使用該信息。乙方違反本契約之約定者，甲方有權立即終止本契約，若甲方受有損害時，甲方并得向乙方請求損害賠償。乙方員工之違約行為，亦視為乙方之違約。
十、合約終止
不經對方之書面同意，不得終止本合約.雙方對他方不屢行本合約之條款，得于書面催告履行無效后，以書面通知終止合約并請求賠償。
十一、紛爭處理
經甲乙雙方誠意協調后，如仍未能圓滿解決合約履行之紛爭，雙方同意以_____________法院為第一審管轄法院。
甲方：_____________
負責人：_____________
統一編號：_____________
磚址：_____________
電話：____________
乙方：_____________
負責人：_____________
身份證字號：_____________
磚址：_____________
電話：_____________
_____年_____月_____日
承攬協議書2
甲方(定作人)：___________
乙方(承攬人)：___________
住址：___________
住址：___________
身份證號碼：___________
身份證號碼：___________
甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務。
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求。
1、工期從________年____月____日開始建設，到________年____月3____日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后________年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行維修。
三、付款方式。
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣________元。
2、付款時間：
第一次付款在施工開始后工程過半支付。
第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的`5%。竣工________年后支付給乙方。
四、違約責任。
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金。
五、爭議解決辦法。
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進行裁決。
六、附則。
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月____日_____年_____月____日
承攬協議書3
托運方（甲方）：______ 承攬方（乙方）：___________
經甲乙雙方本著相互溝通，平等互利的原則，就乙方承攬甲方貨物運輸，經過雙方共同協商達成如下協議：
1．出車事宜，由甲方指定人負責統一調度安排。
2．乙方須遵守出車時間，按工廠規定上班時間準時到廠待令派遣，有事必須提前1天請假，影響甲方發貨將處罰200元/天，在接到甲方派車指令或送貨單時主動協助甲方人員裝車，甲方辦理貨物出門證，乙方在貨物出門主動登記。乙方接到甲方送貨單或送貨指令必須按時把貨物送到，如甲方貨物未生產出來乙方必須及時通知甲方業務員。如因乙方原因貨物沒有送出，將對乙方當次用車50%進行結算，情況嚴重的.取消運輸承攬業務。
3.乙方在貨物裝車、運輸、卸貨過程中確保貨物的完好，碰壞、劃傷或丟失經查明進行原價賠償。
4.乙方送貨、退貨在主機廠須辦好相關手續，（退貨、帶回頭貨，超過一噸按50%基價結算）甲方不派人送貨，退貨時必須退貨單與貨物相符，送貨單必須在次日8:00前交甲方銷售統計人員（原則上送貨回廠就交送貨單），如漏交送貨單、退貨單查明可以對乙方以單據200元/張進行處罰。
5.甲方交代乙方在送貨時的臨時任務事宜，乙方須及時完成。
6.運輸費用按照甲乙雙方認可的統一租車價格（附頁），額定載重1-2T按基價85%結算，3T按基價100%結算，5T以上基價120%結算
7.甲方在每月20日對乙方用車進行結算，乙方須把每天辦理用車申請單統一交甲方業務員辦理結算清單，乙方須憑甲方結算清單開具運輸發票交甲方財務掛賬，甲方在掛賬后貳個月后支付運費。
8．乙方車進入裝卸及卸貨區域發生的任何事故，造成任何損失都由乙方負責，在運輸過程中發生交通事故，由乙方負完全責任與甲方無任何關系。
9.乙方不得觸犯甲方利益的不誠信行為，一經查實取消運輸承攬資格，并賠償甲方所造成的損失。
10.乙方如達不到甲方運輸承攬協議內容，甲方有權終止乙方運輸承攬。
11．本協議在執行過程中如發現有未盡事宜，由雙方平等協商解決。
12.本協議自簽訂起生效至20__年12月31日止，協議到期后在雙方均同意的情況下，可續簽租車協議。
13.本協議一式二份甲方、乙方各執一份。本協議自雙方代表人簽字時生效，并具法律責任。
托運方：_______ 承攬方：______
代表人簽字：________ 代表人簽字：__________
承攬協議書4
甲方：
乙方：
為將工程承攬到手，雙方達成如下協議條款，共同遵照執行。
一、職責分工
甲方負責 工作。
乙方負責工作。
二、全部經營費用劃分
甲方承擔部分：
乙方承擔部分：
三、經營費用來源：
四、招攬成功（合同簽訂）乙方的費用提成：
根據公司制定的《工程承攬費用的'計算標準（業務提成費）》選定。
五、本協議未盡事宜，雙方執行公司業務部績效考核暫行辦法。
六、補充內容及特別約定：
七：本協議一式三份，甲方執二份，乙方執一份，自雙方簽字后生效，工程招攬費用考評兌現，互不負債后失效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
承攬協議書5
定作方：(以下簡稱甲方)_____________
承攬方：(以下簡稱乙方)_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品品名
_____________貨號：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數量
1、計量單位：_____________
2、數量：_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數量質量：提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________
第四條服裝質量加工
成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__________天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的39;資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：______________
2、總金額(元)：______________
第七條包裝方式
內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產品的交(提)貨期限：______________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。
5、根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的`未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。
(8)擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十四條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十五條其他約定
1、本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。
2、合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
甲方：______________
乙方：______________
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
承攬協議書6
甲方：_______
乙方：_______
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，______年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
一、工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價款及付款方式：
1、本工程總價為________元，大寫_________。
2、在簽署本合同后，甲方應當預付工程款的一部分給乙方，以確認雙方確認的工程款總額，只有在乙方收到此預付款后才能開始進場施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。
1、本工程所需的材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合相關質量標準。乙方應當及時檢驗甲方提供的`材料，如發現不符合質量標準，應立即通知甲方并要求更換。如果甲方不予更換，因此造成的任何損失均由甲方承擔。如延誤了工程進度，施工期限相應順延。
2、本合同中所涉及的材料由乙方提供，所提供的材料必須符合雙方協定的標準，并接受甲方的檢驗。
五、質量標準及驗收期限：
為確保施工安全，裝修質量應達到同類裝修標準。房屋交付后，甲方應立即驗收，如在3日內未提出異議，則視為通過驗收。
六、施工期限：
工期為_______，從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天。
2、由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3、若甲方擅自使用工程或更換門鎖，未進行驗收手續，乙方將無法進行施工。此時，甲方應對由此造成的損失承擔責任，并視為已通過乙方的工程驗收。同時，甲方應在付清全部工程款后方可進行上述行為。
八、其他約定：
1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。
2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的。
3、在工程施工期間，乙方應接受甲方必要的監督和檢驗。甲方進行監督檢驗時，不得干擾乙方的正常工作進程，若因此延誤工期造成乙方經濟損失的，甲方應承擔相應賠償責任。
4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定。
十、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力。
甲方：_______
乙方：_______
法定代表人：_______
法定代表人：_______
地點：_______
地點：_______
電話：_______
電話：_______
______年____月____日
______年____月____日
承攬協議書7
加承合（）字第號
定作方：_______________（簡稱甲方）
營業執照號碼：_____________________
承攬方：_______________（簡稱乙方）
營業執照號碼：_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________
三、履行的期限、地點和方式：_________________________
四、驗收標準和方法：_________________________
五、結算方式：_________________________
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的'，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限：從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
承攬方：________________
代表：__________________
開戶銀行：______________
帳號：__________________
_______年______月_____日
承攬協議書8
甲方（定作方）：公司
乙方（承攬方）：
身份證號：
因甲方生產經營需要，經甲、乙雙方共同協商，由乙方承攬甲方貨物的出入庫裝卸工作。
為明確甲、乙雙方的權利和義務，確保承攬工作順利完成，特制定以下貨物出入庫裝卸工作的承攬協議，供雙方共同遵守：
第一條 本協議是承攬合同關系，即由乙方組織、指揮人員完成甲方貨物的裝卸任務，甲方根據乙方完成的裝卸工作量向乙方支付報酬。
第二條 此承攬協議工作的地點在甲方公司的廠區內部。
第三條 承攬期限：自20xx年月日至20xx年月日止。
第四條 承攬費用及支付方式
4.1根據甲方實際情況，乙方按時完成甲方所有裝卸任務。
4.2按每噸計元計算乙方裝卸的工作量，乙方每次按裝卸的工作量填寫《裝卸工作確認單》，每月匯總《裝卸工作確認單》計算報酬。為工作方便，甲、乙雙方可各自授權己方工作人員作為《裝卸工作確認單》的簽字代表，甲方代表，乙方代表。
4.3乙方根據《裝卸工作確認單》向甲方領取報酬，當月報酬在下個月月末支付，依此類推。
第五條 甲方的權利和義務
5.1甲方根據每次生產及發貨的實際需要告知乙方進行裝卸貨物工作。
5.2甲方可根據生產、物流、天氣等情況隨時調整裝卸貨物的順序及時間。
5.3在乙方按甲方要求完成承攬的裝卸任務后，甲方有義務按裝卸的工作量支付乙方相應報酬。
第六條 乙方的權利和義務
6.1乙方有權按裝卸的工作量自行組織相應數量的裝卸人員，并保證派到甲方處工作的人員身體健康，能勝任裝卸工作。
6.2乙方根據甲方貨物裝卸的需要，自行安排叉車、托盤等輔助機械或工具。
6.3乙方有義務在裝卸過程中核對貨物的型號、數量等情況，如有與貨單不符，要及時通知甲方。
6.4乙方有責任維護好其裝卸人員自身的人身安全及采取必要的安全防范措施，須統一為其裝卸人員辦理人身意外傷害保險。在裝卸場所、裝卸過程中如發生各種人身傷亡、安全事故全部由乙方承擔法律責任以及一切費用。
6.5乙方應安排人員在裝卸現場進行管理，包括但不限于人員調配、倉庫清理、場地清掃、貨物碼放整齊、器械歸類整理等，保證裝卸工作安全、有序進行，作業場所無安全隱患。
6.6乙方裝卸人員在裝車的過程中如造成貨物損壞的，必須依照貨物的價格按價賠償，賠償款從乙方報酬中扣除。
6.7乙方不得無故停工、罷工、延遲裝貨、消極怠工，否則甲方有權解除協議，并根據實際損失情況向乙方要求相應賠償。
6.8乙方在裝卸過程中應保證不損害甲方、第三方的人身、財產權利。如因乙方原因給甲方或第三方造成人身傷害或財產損失的，乙方應予賠償，并承擔一切責任。
6.9乙方為甲方提供裝卸服務的人員必須是《乙方裝卸工作人員確認單》記載的人員，未經甲方許可，乙方不得派遣未經確認的人員從事甲方裝卸工作。
6.10乙方有權根據完成的裝卸工作量領取報酬。
第七條 違約責任
7.1因甲方原因導致乙方無法正常工作的.，乙方有權將裝卸時間相應順延，并可向甲方主張賠償責任。
7.2甲方不按約定的時間支付乙方裝卸費用的，每延誤一天，應按支付金額的萬分之三向乙方支付違約金。
7.3乙方接到甲方通知后未在約定的時間內趕赴甲方指定地點，甲方有權要求乙方承擔20xx元違約金。
7.4如乙方接到甲方通知后遲到超過2小時，甲方視為乙方未提前30天通知甲方單獨解除本協議。如一方未提前30天通知另一方解除協議的，該方需承擔5000元違約金。
7.5因乙方人員延誤裝卸，或作業質量達不到要求的，或造成人員安全事故的，由此導致甲方的一切損失由乙方承擔。
7.6由于乙方原因延誤甲方正常出入庫的，甲方可另行委托其他裝卸隊作業，所產生一切額外費用由乙方承擔，同時甲方有權解除協議。甲方解除協議的，可要求乙方承擔違約金5000元，乙方還應賠償因此給甲方造成的全部損失。
7.7如甲方發現乙方派遣未經確認的人員從事裝卸工作的，甲方有權拒絕該人員工作，并有權要求乙方承擔每人次500元的違約金；如乙方有兩次或兩次以上派遣未經確認的人員到甲方處工作的，甲方有權解除本協議，并要求乙方承擔違約金5000元。
第八條 協議的變更、解除或終止
8.1雙方可在協商一致的情況下，對本協議進行修改及變更，形式可為協議附頁或重新制定。
8.2任意一方提出解除本協議需提前30日以書面形式通知對方。
第九條 爭議解決
因履行本協議發生爭議的，由雙方平等協商解決；協商不成的，甲、乙雙方均有權向向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
第十條 本協議自雙方簽字和蓋章之日起生效，有效期為一年。
第十一條 《乙方裝卸工作人員確認單》、《情況說明》和《裝卸工作確認單》作為本協議的附件，是本協議的組成部分。本協議一式二份，雙方各執一份，并具有同等法律效力。
甲方（定作方）： 年 月 日
乙方（承攬方）： 年 月 日
乙方裝卸工作人員確認單
公司：
下列人員系我聘用的為貴公司提供裝卸服務的人員名單，我承諾下列人員已經過全面體檢，身體健康，無任何疾病和身體隱患。并由我組織他們對裝卸工作操作規范、操作細則、安全防范知識進行了培訓，保證都是合格的裝卸工人，具體人員為：
姓名
年齡
電話
身份證號
地址
備注
確認人： 年 月 日
情況說明
我系聘用的，從事裝卸工作，平時及工作時由進行管理安排，受指派為若干家單位裝貨、卸貨，并從處領取工資報酬。我保證自己身體健康，無隱疾，并已接受了裝卸工作的各項培訓指導，熟練掌握了裝卸工作的操作規程、安全防范知識，如因我工作中所產生的勞資、安全及其他任何糾紛、法律責任與公司無關。特此說明確認！
說明人：（簽名按手印）
年 月 日
年 月 日
裝卸工作確認單
柜號
車牌號
數量
件
噸數
序號
裝卸人員
身 份 證 號 碼
1
2
3
4
5
6
7
8
費用合計
元
大寫
元
乙方確認： 甲方確認：
承攬協議書9
委托單位：_________（以下簡稱甲方）
承接單位：_________（以下簡稱乙方）
根據_________有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。
一、甲方委托乙方設計制作的項目
1、項目名稱：_________。
2、項目內容：以甲乙雙方共同商定的方案及結構框圖為基礎，具體內容如下：_________。
3、項目完成日期：_________年_________月_________日。
二、項目資料及文件的提交
1、由甲乙雙方共同協商，確定本項目文案、結構框圖及等。
2、甲方負責提供本項目所需的說明文字、圖片、錄像等相關素材資料。
3、乙方在工作完成后，向甲方提交項目成果。
三、制作權及技術資料的保密本項目的版權屬甲方所有。
本項目中甲方提供的全部設計資料屬甲方所有，乙方有責任對此予以保密，不得提供給第三方使用。
四、項目收費及支付方法
1、費用構成：多媒體制作（_________分鐘）+三維動畫制作（_________秒鐘）具體如下：
（1）配音：（千字）：_________元
（2）片頭制作（秒）：_________元
（3）圖像、文字、視頻處理：_________元
（4）素材搜集、美工設計：_________元
（5）程序包裝：_________元
（6）合成剪輯：（分鐘）_________元／分鐘
（7）三維動畫制作：（秒鐘）_________元／秒
（8）本項目設計及制作費用計為：人民幣_________元（￥_________元）。
2、合同簽訂后甲方即預付乙方費用總額的_________％即人民幣_________元（￥_________元）。
3、項目初步完成，乙方向甲方提交初稿校驗時，甲方再付乙方費用總額的_________％費用，即人民幣_________元（￥_________元）。
4、項目完成，乙方向甲方提交成果文件時，甲方支付乙方余款費用總額的_________％費用，即人民幣_________元（￥_________元）。
五、雙方責任甲方責任：
1、甲方有專人負責溝通，并配合乙方，如期向乙方提供所需的設計文案和其他資料，并保證提供的資料質量達到設計和制作的要求。
2、按約定時間和金額，支付給乙方相關的設計和制作費用。
3、由于甲方變更已提交的'設計文案和基礎資料，變更雙方確定的結構框圖，變更項目使用要求等條件造成乙方設計制作工作返工時，雙方應重新商定項目完成日期，同時根據工作變更及返工情況商定費用的變更。
乙方責任：
1、如期向甲方交付本合同規定的成果文件，并保證文件質量符合使用要求。
2、按項目說明內容完成所定項。
3、協助甲方解決使用過程中項目的技術問題，并對使用人員進行基本培訓。
4、由于乙方設計制作錯誤產生的問題，乙方有責任在設計制作上采取補救措施并及時更新甲方的成果文件，費用由乙方承擔。
六、合同生效與終止
1、本合同經甲乙雙方加蓋單位法人公章，并有法定代表人或法定代表人授權代理人簽字（或蓋章）后生效。
2、甲乙雙方因故需變更或終止本合同時應提前通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，在補充條款中進行說明或簽定補充協議。未達成協議前，本合同繼續有效。
3、乙方向甲方提供本合同中規定的項目成果文件，且甲方按合同規定付清乙方全部設計制作費后，本合同關系終止。本合同另有條款約定的除外。
七、其他條款
1、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定并形成書面協議作為本合同附件執行。
2、本合同履行過程中如果發生糾紛，雙方應通過協商解決，若協商不成，可向_________仲裁委員會提出仲裁。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方（蓋章）：_________
簽約人（簽字）：_________
單位地址：_________
聯系電話：_________
銀行帳號：_________
_________年____月____日
乙方（蓋章）：_________
簽約人（簽字）：_________
單位地址：_________
聯系電話：_________
銀行帳號：_________
_________年____月____日
承攬協議書10
訂立合同雙方：
承攬人：______________________________
定作人：______________________________
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號：________________________
名稱：________________________
規格：________________________
單位：________________________
數量：________________________
備注：________________________
第二條 加工成品 質量要求
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
編號
名稱
規格
單位
數量
備注
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
________________________________________________________________________
（1．用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2．用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
_____________________________________________________________________
（1．承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人；定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2．承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3．定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。）
第五條 價款或酬金
___________________________________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法
________________________________________________________________________
（1．按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作人應當按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量）監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交貨的時間和地點
________________________________________________________________________
（1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議；并按協議執行。2．交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
____________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔
___________________________________________
_____________________________
第十條 結算方式及期限
________________________________________________________________________
第十一條 其他
________________________________________________________________________
（如：1．根據國家有關規定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的.，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還，等等。）
第十二條 承攬人的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作人償付違約金_____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％的幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％的幅度）違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作人的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____％（10％一30％的幅度）的違約金；不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____％（20％一60％的幅度）的違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此
而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份；合同副本一式_____份，交________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：（蓋章）________________
代表人：（蓋章）________________
地址：__________________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
____________年_______月_____日
承攬協議書11
甲方：___________
乙方：___________
為明確雙方的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一 產品名稱、型號、規格
一、名稱：車輛進出管理道閘系統
二、安裝地點：
三、品牌：
第二 、合同價款、合同總價：見具體采購詳單。
第三 安裝施工
一、甲方權利與責任：
（1）負責乙方與其他相關施工單位交叉施工的協調工作。
（2）提供一定的場所供乙方存放材料和設備，并配合乙方做好成品的保護工作。
（3）提供乙方施工所需的水源、電源。
（4）及時支付各階段的工程款項。
二、乙方權利與責任：
（1）實施設備的采購運輸和免費安裝調試并通過驗收。
（2）負責工程技術把關和現場的施工管理及實施。
（3）在施工現場遵守甲方相關的`安全 例，服從甲方合理性的安排施工時間，做好安全生產、文明施工的各項工作。
（4）負責指導和培訓停車坪管理人員掌握系統的操作。
（5）負責提供實施方案、系統布線圖、竣工圖及所有設備、配件、材料等。
第四 安裝期限合同簽定后，具體根據甲方進度要求，如因甲方原因造成安裝延期，則本合同完成日期順延。
第五 合同價款的支付合同簽訂后，安裝調試完成，通過甲方驗收將以轉賬的方式給予乙方所需道閘款項。
第六 驗收施工完成后，甲方會同乙方在現場根據相關標準、合同要求及甲方確定的產品圖冊照片內容進行驗收。
第七 產品保修保修期：自驗收通過之日起，保修期為壹年（人為損壞不屬保修范圍），乙方必須及時免費終身維修（免工時費、只收取配件成本費）。
第八 其它
一、本合同一式二份，雙方各執一份。
二、本合同自雙方簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；
三、合同簽訂后，雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
四、合同附件與本合同具有同等法律效力。
甲方：___________（蓋章）年______月______日單位地址：____________
乙方：___________單位地址：__年______月______日（蓋章）
承攬協議書12
訂做方(以下簡稱需方)：__________
承攬方(以下簡稱供方)：__________
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據《中華人民共和國民法典》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法：
需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質量要求：
供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查；
四、 交貨地點：
供方廠內驗收交貨；
五、 交貨時間：
合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、 計量方式：
需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、 結算方式：
合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的.剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：
合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：
由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：__________ 承攬方：__________
單位：__________ 單位：__________
法定代理人：__________ 法定代理人：__________
委托代理人：__________ 委托代理人：__________
電話：__________ 電話：__________
開戶行：__________ 戶名：__________
帳號：__________ 卡號：__________
郵編：__________ 郵編：__________
簽訂時間：__________
承攬協議書13
簽訂地點：_______
簽訂時間：_______年_______月日_______
定作方：_______
承攬方：_______
按照《中華人民共和國民法典》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：
一、項目概況
1、項目名稱：_______
2、項目地點：_______
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號貨物名稱規格數量單價：_______元
1鋼質防火門甲級
2乙級
3丙級
合計：㎡__元/㎡=_______元。
114樘/363.06㎡
金額：____________
注：防火門：框板1.2、扇板0.8，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發生數量結算。
三、交貨日期：_______根據現場進度交貨。
四、交貨地點：工地現場。
五、技術質量要求：
1、產品執行防火門國家標準12955-20__。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式：
含運輸及安裝。
七、付款方式：
1、合同簽訂后，預付總貨款的__%，貨物全部進場，再付總貨款的XX%，安裝完畢再付總價的__%，剩余%為質保，質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《民法典》的'相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______乙方：_______
法定代表人：_______法定代表人：_______
代理人：_______代理人：_______
電話：_______電話：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承攬協議書14
甲方：________________
乙方：________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，本著公平、公正、誠實守信原則，結合本工程的實際情況，經雙方友好協商一致，達成如下條款：
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。
四、工程價款：________________（按實際面積）
五、付款方式：
施工過程中，按照工程形象進度付款，一層砼澆筑完畢后付
二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________
一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。
內粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗合格付到工程款95%，余款5%作為質量保證金，待工程安裝竣工驗收合格后一年內付清。
六、開工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
七、安全：乙方在施工中出現任何安全事故責任自負。
八、雙方責任
（一）甲方責任
1、甲方保證施工現場“三通一平”，即水通、電通、路通、場地平整。
2、甲方負責開挖基礎。
3、甲方應把圖紙提前交付乙方并作技術交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的損失由甲方承擔。
4、甲方負責制作預埋件，乙方負責安裝。
（二）乙方責任
1、乙方須嚴格按照甲方提供圖紙，結合現行施工規范，嚴格施工、安裝，確保質量合格。
2、乙方在施工中須嚴格按照設計施工，不得故意浪費材料或偷工減料，否則，甲方有權對乙方采取停工、甚至終止合同，同時給與總合同價款的2%的`處罰。
3、乙方在施工中應嚴格遵守甲方的各項規章制度，須服從甲方管理否則，甲方對乙方作出相應的處罰。
4、乙方應保證施工質量和工期進度。如出現施工質量問題，乙方應承擔無償修復責任并賠償甲方的全部經濟損失。延誤工期的，每延誤一天，應處罰5000元。在質保期間發生質量問題的，乙方無償修復，否則甲方有權扣除乙方質保金。
九、未盡事宜，由雙方協商解決。
十、本協議一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字后生效，竣工驗收結算后廢止。
甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬協議書15
委托方： (以下簡稱甲方)
承攬方： (以下簡稱乙方)
依據有關法律法規規定，經雙方友好協商一致，在平等互利的基礎上簽訂以下合同條款，以便合同雙方共同遵守。
一、廣告承攬要求
1、項目類型：
2、發布地點：
3、版面及圖案：
4、規格：
5、發布時間：
6、材料要求：
7、其他要求：
二、廣告費及付款方式
1、廣告費：
2、付款方式及依據：
(1)、合同簽定后 _個工作日內，甲方預付乙方廣告費用的 _%，即人民幣 _元整。
(2)、乙方按約發布廣告，經甲方驗收合格后_ 個工作日內。
(3)、剩余廣告費用 _%，即人民幣_ 元整，作為質量保證金。
(4)、在本條上述每筆款項支付時乙方須提供廣告業務專用發票。
三、廣告驗收
乙方在廣告制作、安裝完成，并在約定地點發布后通知甲方最終驗收。
四、廣告質保期和維護
1、自甲方終驗收合格之日起廣告布破損、變色或安裝不牢固等)，乙方負責無償修復或重作。
2、乙方負責廣告牌的安全、養護和維修。一般故障的`，乙方應在24小時內修復，修復時間最長不得超過48小時。
五、安全施工
1、乙方在廣告安裝之前，首先應檢查甲方原有的廣告支架是否安全、牢固、是否存在安全隱患、是否滿足本合同廣告的安裝發布，如果存在前述任何一種情況，乙方有義務書面告知甲方進行更換支架或采取其他補救措施，否則，造成任何安全事故或最終導致廣告安裝不合格的，責任由乙方承擔。
2、乙方在制作、安裝、養護和維修廣告過程中，應當按規范安全、文明施工。乙方負責制作、安裝人員以及周邊人員的安全，在制作、安裝、養護和維修廣告過程中所造成的人員傷亡事故或損害第三人權益的，由乙方負責。
六、 違約責任
1、乙方拒絕或不能完成合同規定的工作，按合同總價款的向甲方償付違約金;
2、乙方不能按期履行合同的，每逾期一天，按日千分之三向甲方償付違約金。乙方逾期天以上的，甲方有權單方解除本合同，乙方應全額返還甲方已付的廣告費，并承擔違約責任。
3、乙方制作發布的廣告不符合合同約定要求的，須按甲方要求進行返工或重作直至符合合同約定要求，返工或重作應在合同期限內完成，因此造成履行延期的，按本條第2款償付違約金。
七、糾紛解決方式
若發生合同糾紛，雙方友好協商解決，協商不成的，可依法向甲方所在地人民法院起訴。
八、其他事項
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，單方不得擅自更改。
2、本合同壹式貳份，雙方各執壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
委托代理人： 委托代理人：
簽訂日期： 簽訂日期：
【承攬協議書】相關文章：
安裝承攬協議書02-19
空調安裝承攬協議書04-04
光盤制作承攬協議書04-05
廣告制作承攬協議書06-27
黃桃罐頭加工承攬協議書04-02
土方工程承包協議書_協議書06-03
車位出租協議書租賃車位協議書11-18
合作股權認購協議書范本_協議書06-03
小型合伙開店協議書范本_協議書06-11
崗位股權協議書 飯店股權協議書02-10